Невыставление счета не является основанием для отказа во взыскании задолженности
Компания Ganz Engineering (поставщик) обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «ТД «Русэлпром» (покупатель) о взыскании задолженности по оплате поставленных товаров, выполненных работ и начисленной неустойки на основании заключенного между сторонами договора поставки гидроэнергетического оборудования, а также оказания проектных, монтажных и пусконаладочных услуг. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении исковых требований отказано. Суды исходили из того, что истцом неправильно начислена неустойка, не выставлены надлежащие счета на оплату, а также имеет место зачет встречных однородных требований, в результате которого задолженность ответчика отсутствует. СКЭС ВС РФ отменила принятые по делу судебные акты, указав, что суды необоснованно признали факт зачета встречных требований, не исследовав представленные доказательства, а также неправильно применили нормы гражданского законодательства о встречном исполнении обязательств (ст. 328 ГК РФ). Судам следует установить, являются ли встречными обязательство покупателя по оплате и обязательство поставщика по выставлению счета, и является ли правомерным неисполнение обществом обязательства по оплате по причине невыставления счета компанией. Дело направлено на новое рассмотрение.
(Определение СКЭС ВС РФ от 10.11.2023 г. №305-ЭС23-8101 Дело № А40-52530/2022)